建筑合同范本

　　小編現(xiàn)在向你推薦2023建筑合同范本，歡迎大家閱讀收藏，分享給身邊的人。社會的發(fā)展迅猛，我們會遇到很多需要使用合同的情況。簽訂合同可以保護自己的合法權(quán)益不受侵犯。

2023建筑合同范本【篇1】

　　發(fā)包方：大連XX公司承包方：甲方將拆遷項目中所涉及的部分建筑物委托乙方進(jìn)行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議。

　　一、施工內(nèi)容及工程量：

　　1、施工內(nèi)容：建筑物拆除，渣土清運。

　　2、工程數(shù)量：9342

　　3、拆除標(biāo)準(zhǔn)：拆除范圍內(nèi)建筑物房屋拆除、渣土清運至室內(nèi)地平。

　　4、注意；施工中拆下的各類廢舊材料歸甲方所有，均由甲方自行處理。

　　二、工程價款及結(jié)算方式：

　　1、工程價款：

　?。?）雙方商定：本工程單價為15元2。

　?。?）項目總金額；壹萬肆仟元（14000元）

　　2、結(jié)算方式：

　?。?）自簽訂合同開工日，甲方只付工程款的30%（4200元）；

　?。?）乙方完成全部拆除清運工作后2個工作日內(nèi)，甲方一次性支付工程尾款。

　　三、施工日期：

　　1、本合同工程定于________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。

　　2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

　　四、雙方責(zé)任及權(quán)力：甲方：

　　1、乙方進(jìn)場后，甲方向乙方進(jìn)行施工交底，交待清楚施工現(xiàn)場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)切斷通往被拆除區(qū)域內(nèi)的水源、電源、熱源、燃?xì)?、通信等線路。

　　3、配合乙方對施工人員進(jìn)行安全教育。

　　4、甲方指定為工程項目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工中有關(guān)事宜并監(jiān)督乙方的施工全過程。乙方：

　　1、負(fù)責(zé)編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。

　　2、積極配合甲方的工作。

　　3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及____市____區(qū)有關(guān)部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務(wù)。

　　4、必須嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：灑水降塵，控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。

　　5、負(fù)責(zé)機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;對因管理不善所發(fā)生的任何安全責(zé)任事故，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　6、服從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

　　7、乙方指定為工程項目負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。

　　五、違約責(zé)任：

　　1、違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔(dān)其責(zé)任。造成的損失由責(zé)任方全部承擔(dān)（含經(jīng)濟損失）。

　　2、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的可向____市人民法院起訴。

　　六、其他：

　　1、本合...

房屋建筑合同范本 篇1

　　發(fā)包人： (簡稱甲方)

　　承包人： (簡稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及房屋建筑標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方愿意將住宅樓工程施工承包給乙方，雙方就本工程建設(shè)施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱及地點：私人住宅樓，工程位于翟港路與三胞街交叉處。 工程結(jié)構(gòu)：基礎(chǔ)為混凝土澆灌樁基礎(chǔ)，一至十層為框架結(jié)構(gòu)。 二、工程承包形式及承包內(nèi)容 承包形式：包工包料

　　承包內(nèi)容：乙方按甲方提供的施工圖要求施工，其內(nèi)容為房屋基礎(chǔ)工程(正負(fù)零以下);(正負(fù)零以上)磚混結(jié)構(gòu)主體工程(含女兒墻、頂層樓梯屋)和房屋內(nèi)外砂漿抹面裝修工程;四周明溝散水工程。

　　三、工程質(zhì)量的要求

　　工程質(zhì)量必須達(dá)到房屋建設(shè)合格工程標(biāo)準(zhǔn)。在施工過程中，乙方必須服從甲方現(xiàn)場施工人員管理，每道工序經(jīng)甲乙雙方驗收合格后才進(jìn)行下一道工序施工，如因施工造成的質(zhì)量問題，乙方必須無條件返工并承擔(dān)工程質(zhì)量的全部責(zé)任。

　　四、工程工期要求

　　開工日期 因甲方責(zé)任或遇不可抗力事件延誤施工工期，工期順延。

　　五、安全生產(chǎn)

　　本工程施工要求按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作，杜絕安全事故發(fā)生，若發(fā)生安全事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、稅費繳納

　　甲方負(fù)責(zé)“三通一平”及房屋建設(shè)相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)一切稅費(含建安工程稅金);乙方只承擔(dān)施工過程中用的水電費用，除此以外的一切稅費均由甲方承擔(dān)。

　　七、合同價款

　　工程承包面積為 平方米，包工包料單價 元/平方米(未含建安工程稅金)，本工程總投資約為人民幣： 元。結(jié)算時按實際建筑面積結(jié)算。

　　八、工程款支付

　　基礎(chǔ)完工后，甲方付給乙方 元;每層主體工程完工后(各樓層頂板混凝土澆筑結(jié)束)甲方付乙方 元;內(nèi)外墻砂漿抹面裝修完工后甲方付乙方 元。

　　工程完工并交付甲方后，雙方結(jié)算，除留質(zhì)量保證金 元外由甲方一次性付清工程余款。乙方自房屋竣工驗收交付甲方時起，乙方保修期為一年，無質(zhì)量問題，到期一次性付清質(zhì)量保證金;保修期內(nèi)如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫等施工問題，乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時地進(jìn)行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　如發(fā)包方拖欠工程進(jìn)度款或尾款，應(yīng)向承包方支付拖欠金額日萬分之____的違約金。

　　九、甲方有義務(wù)、責(zé)任處理和協(xié)調(diào)好周邊各項關(guān)系，并負(fù)責(zé)承擔(dān)土地占壓費以及與房屋建設(shè)管理部門協(xié)調(diào)關(guān)系。乙方施工時應(yīng)處理好周邊關(guān)系。

　　十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　發(fā)包方：(簽章) 承包方：(簽章)

　　電話： 電話：

　　年 月 日

房屋建筑合同范本 篇2

　　甲方：_________________

　　姓名：_________________

　　身份證號碼：__________________

　　乙方：_________________

　　姓名：_________________

　　...

　　隨著社會不斷進(jìn)步不斷改革，一切工作的洽談都離不開合同。簽訂合同的內(nèi)容必須是合法的，真實合理的，你知道合同如何擬定呢？歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

廠房建筑合同范本 篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行廠房裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：

　　總計：施工面積_________平方米;

　　2.施工內(nèi)容：附《裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.委托方式：

　　5.工程開工日期：_______年_______月________日

　　6.工程竣工日期：_______年_______月________日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款:(金額大寫)_______元，附《裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款__________________元2、人工費____________________元;

　　3、設(shè)計費__________________元4、施工清運費__________________元;

　　5、搬卸費__________________元6、管理費__________________元;

　　7、稅金(5.72%)____________元8、其他費用(注明內(nèi)容)_________元;

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。附《裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

　　5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，按《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的___%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付___%工程材料款和施工工費的__%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(__年__月__日)，甲方即第二次...

　　建筑合同范本通用是欄目小編為您準(zhǔn)備的一些與您需要相關(guān)的內(nèi)容，在閱讀本文以后，相信您會有所收獲。如今我國社會經(jīng)濟正在不斷進(jìn)步，合同便是維權(quán)的主要依據(jù)。訂立合同是合同履行的依據(jù)。

建筑合同范本通用 篇1

　　第一部分 合同協(xié)議書

　　發(fā)包人（全稱）

　　承包人（全稱） 甘南州恒生建筑安裝有限責(zé)任公司

　　依《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和 國

　　招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方

　　就 項目工程總承包事宜訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案文號：

　　工程內(nèi)容及規(guī)模：

　　工程所在省市詳細(xì)地址：

　　工程承包范圍：施工圖中設(shè)計的所有內(nèi)容

　　二、工程主要生產(chǎn)技術(shù)（或建筑設(shè)計方案）

　　三、主要日期

　　設(shè)計開工日期（絕對日期或相對日期）：

　　施工開工日期（絕對日期或相對日期）：

　　工程竣工日期（絕對日期或相對日期）：

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 合格

　　工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 合格

　　五、合同價格和付款貨幣

　　合同價格為（含規(guī)費）人民幣（大寫）：

　　元）。

　　詳見合同價格清單分項表。除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進(jìn)行增減的款

　　項外，合同價格不作調(diào)整。

　　六、定義與解釋

　　本協(xié)議書中有關(guān)詞語的含義與通用條款中賦予的定義與解釋相同。

　　七、合同生效

　　本合同在以下條件全部滿足之后生效： 簽字蓋章 發(fā)包人：承包人：

　?。ü禄蚝贤瑢Ｓ谜拢ü禄蚝贤瑢Ｓ谜拢?/p>

　　法定代表人或其授權(quán)代表： 法定代表人或其授權(quán)代表： （簽字）（簽字）

　　工商注冊住所： 工商注冊住所：合作市人民西路60號 企業(yè)組織機構(gòu)代碼：企業(yè)組織機構(gòu)代碼：75091211-3 郵政編碼： 郵政編碼：747000

　　法定代表人：法定代表人：李崇德

　　授權(quán)代表： 授權(quán)代表：

　　電 話： 電 話：0941-8225398

　　傳 真： 傳 真：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號： 賬 號：

　　合同訂立時間： 年 月日

　　合同訂立地點：

　　第二部分 通用條款

　　第1條 一般規(guī)定

　　1.1 定義與解釋

　　1.1.1 合同，指由第1.2.1項所述的各項文件所構(gòu)成的整體。

　　在這個維權(quán)意識逐漸變得很重要的時代，合同對于合作雙方的重要性占比越來越高。合同簽訂時，合同上的詞句表述應(yīng)準(zhǔn)確清晰，避免模棱兩可。經(jīng)過收集，出國留學(xué)網(wǎng)整理了建筑合同范本 ，歡迎閱讀，希望你能夠喜歡并分享！

建筑合同范本 【篇1】

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。

　　第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

　　第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進(jìn)場安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。

　　第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負(fù)

　　責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

　　第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負(fù)責(zé)人簽字：_________

　　負(fù)責(zé)人簽字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

建筑合同范本 【篇2】

　　建筑合同范本最新（篇1）

　　出租方：合同編號：

　　承租方：簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同附件：

建筑合同范本 篇1

　　為了明確合伙人的經(jīng)濟關(guān)系及職責(zé)，共同完成投資合伙任務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。按有關(guān)法律法規(guī)要求，經(jīng)雙方反復(fù)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，特定如下合同，望共同遵守：

　　一、合伙人組成：

　　合伙人甲：姓名(以下簡稱甲方)

　　合伙人乙：姓名，姓名(以下簡稱乙方)

　　二、合伙人共同投資榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程。

　　工程項目名稱：xx

　　工程施工地點：xx

　　三、合伙宗旨

　　經(jīng)甲乙雙方合伙人共同協(xié)議，在合法合理的前提下，雙方合伙人共同出資投資榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程建設(shè)。抱著誠摯的態(tài)度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的原則為基礎(chǔ)進(jìn)行經(jīng)營，明確投資利潤分配依據(jù)，在合法合理的前提下而實現(xiàn)各方利益化。

　　四、合伙人及投資金額：

　　本工程預(yù)計投資xx萬元，前期甲乙雙方出資人各出資xx萬元，后期出資時間根據(jù)工程進(jìn)度情況而定。如果預(yù)計的總金額不能滿足工程所需，所需資金由甲乙雙方出資人按所需金額平均出資。本合同簽字之日，各投資人以銀行轉(zhuǎn)賬方式向出納交付投資款，出納向各投資人出具收據(jù)。投資款用于支付榕江城北新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場工程及其他與本工程相關(guān)的支出。

　　五、盈利分配及債務(wù)(虧損)承擔(dān)

　　投資利潤與虧損分配比例甲乙雙方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、費用等直接成本后，首先用于歸還合伙人的投資本金再分配利潤。(如項目出現(xiàn)虧損，按投資比例分配)

　　六、合伙管理：

　　1、合伙事務(wù)施工現(xiàn)場執(zhí)行總負(fù)責(zé)人：xxx負(fù)責(zé)管理。在施工過程中的班組確定、材料采購定價事務(wù)雙方合伙人共確定。

　　2、合伙事務(wù)當(dāng)中由xxx負(fù)責(zé)與xx管理委員會收款及業(yè)主的函接工作。

　　七、財務(wù)管理

　　由合伙人xxx負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款管理(出納)，由合伙人委派xxx負(fù)責(zé)帳務(wù)處理(發(fā)票管理)，支出發(fā)票及費用由雙方合伙人簽字方可報銷。

　　八、財務(wù)制度

　　設(shè)立該項目工程專用帳戶，合伙人一致同意后憑印鑒支取現(xiàn)金。

　　九、退伙協(xié)議

　　合伙期間一方不得退出。

　　十、權(quán)利和義務(wù)

　　合伙人共同協(xié)商共同管理，并參與日常事務(wù)的處理。(財務(wù)、安全、質(zhì)量、進(jìn)度)。

　　十一、合伙期限

　　合伙期滿雙方合伙人按盈虧分配比例共同商議盈利分配。各種材料的處理按盈利分配比例處理。合伙期限至該工程項目結(jié)束并分配完合伙財產(chǎn)為止。

　　十二、違約責(zé)任及糾紛解決

　　雙方合伙人必須信守本協(xié)議，如一方違約除賠償守約方各項損失外，還應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)工程項目總金額的2%的違約金。若雙方發(fā)生分歧按協(xié)議解決，如不能協(xié)商解決的可上訴當(dāng)?shù)胤ㄔ航鉀Q。

　　十三、本合同與《xx》互相聯(lián)系，不可分割，共同構(gòu)成本工程項目的合同體系。 .

關(guān)于建筑的合同范本(篇1)

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

　　原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負(fù)擔(dān)。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進(jìn)行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的.行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請求；

　　3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

　　本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。

　　本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

　　首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)...

　　隨著人們契約意識的增強，合同在我們的工作中被使用得也愈加頻繁。適當(dāng)?shù)暮炗喓贤梢杂行У乇苊獠槐匾募m紛。對于書寫合同的格式你掌握了嗎？請閱讀由編輯為你編輯的工程建筑合同范本，供有需要的朋友參考借鑒，希望可以幫助到你。

工程建筑合同范本 篇1

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　(一)工程概況

　　1.1、工程名稱：辦公樓裝修

　　1.2、工程地點：上東新鄰里辦公樓

　　1.3、承包范圍：3F-4F室內(nèi)裝飾工程

　　1.4、承包方式：包工包料

　　1.5、工期：本工程自xx年05月02日開工，于xx年06月02日竣工。

　　1.6、工程質(zhì)量：優(yōu)良元，大寫

　　(二)甲方工作

　　2.1、開工前7天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明1份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。處理好土建、空調(diào)、供暖及水電、門窗等遺留問題并協(xié)調(diào)各方記錄在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項，水電費由甲方承擔(dān)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2、指派進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3、如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.4、甲方要及時確認(rèn)材料樣板、驗收工作，按時支付工程款。

　　2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、安全處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　(三)乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。

　　3.2施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　(四)關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方趕工采取的措施費用。

　　4.2、因甲方原因未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責(zé)任，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設(shè)計變更或非人為原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工24小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。

工程建筑合同范本 篇2

　　購貨單位：_________（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：_________（以下簡稱乙方）

　　為了明確甲乙雙方各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、材料的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量

　　1、材料的名稱：砂石、水洗沙等名稱、質(zhì)量...

房屋建筑合同范本 【篇1】

　　房主：______________________(稱甲方)

　　建筑施工隊：________________(稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法、建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為了明確雙方職責(zé)，為維護雙方利益，避免糾紛，結(jié)合本工程實際情況，經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同，并嚴(yán)格履行。

　　　一、工程概況

　　1、工程項目名稱：私人住宅;

　　2、工程施工地點：_________組;

　　3、承包方式：包工不包料(單包);

　　4、單包價格：每地平方單價為_____元。

　　　二、工程期限

　　本工程工期自_____年___月___日至_____年___月___日完成，在施工過程中如遇下列情況時，工期可順延;

　　1、由于甲方原因造成停工、停電、停水達(dá)___小時以上或不可抗拒的原因等，工期順延;

　　2、施工途中由于甲方提出變更設(shè)計、更改施工圖紙，工期適量增減。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、甲方向乙方提供建筑施工圖;

　　2、負(fù)責(zé)組織圖紙設(shè)計員向施工人員進(jìn)行圖紙設(shè)計解說交底;

　　3、按時如數(shù)供應(yīng)乙方在施工中所需的原材料，及時到位，保障乙方正常施工;

　　4、對工程質(zhì)量及用料進(jìn)行全面監(jiān)督，提出合理要求，發(fā)現(xiàn)粗制濫造，違章施工等現(xiàn)象，甲方有權(quán)令乙方返工或停工并追究責(zé)任損失。

　　四、乙方責(zé)任

　　1、參加技術(shù)圖紙會審、制定施工方案、組織施工人員做好村民協(xié)調(diào)工作，保障水、電、路通、建筑所用設(shè)備材料等費用全部由乙方承擔(dān)。機械設(shè)備進(jìn)場、安全設(shè)備到位、做好各項準(zhǔn)備工作、確保按時開工;

　　2、按照設(shè)計圖紙及施工規(guī)范精心施工;除門、窗、樓梯扶手、欄桿和后期精裝等附屬工程，由甲方安排第三方施工外，乙方必須積極搞好配合;

　　3、乙方施工內(nèi)容：挖機挖基礎(chǔ)土方回填，基礎(chǔ)、墻體、梁、架、柱、板、樓面抹平、內(nèi)外粉刷、外墻面瓷磚、鋼筋網(wǎng)架、樓頂瓦面蓋好，主體工程中所有大小項目均由乙方全部完成;

　　4、安全設(shè)施及吊裝運輸由乙方負(fù)責(zé)購制并安裝到位;

　　5、每層所需原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量及材質(zhì)要求必須由乙方提出詳細(xì)計劃;混凝土必須計算準(zhǔn)確;所需輔料(模板、木支撐)由乙方自己購制;

　　6、乙方必須服從甲方對工程質(zhì)量和施工現(xiàn)場的監(jiān)督管理，并積極配合甲方工程負(fù)責(zé)人的工作，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。每道工序完成后，分部分項的檢查驗收，待驗收合格后，方可進(jìn)入下道工序施工;

　　7、乙方必須搞好現(xiàn)場管理，加強安全教育，特別要注意安全意識、遵守操作規(guī)程、配置安全設(shè)施、防范安全事故。否則，出現(xiàn)任何傷亡事故及財產(chǎn)損失，由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。

　　　五、付款方式

　　根據(jù)本工程進(jìn)度按每層建筑實際面積核算，分期付款，一層完工后付一層樓___%的費用，______萬元，待工程竣工后由甲方驗收合格，驗收結(jié)算完畢后余款付清。

　　　　...

??在平時生活當(dāng)中一般需要使用到合同，簽訂雙方滿意的合同是不可忽視的一步?？梢蚤_始簽訂已經(jīng)順利溝通完成雙方認(rèn)可的合同了，可以更好的規(guī)范雙方的權(quán)利義務(wù)。那么，我相信您一定在找關(guān)于合同范本的內(nèi)容吧？小編特地為大家精心收集和整理了“建筑合同范本2022合同范本大全（匯編10篇）”，歡迎大家與身邊的朋友分享吧！

建筑合同范本2022合同范本大全（匯編10篇）(篇一)

??建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)施工單位：(以下簡稱乙方)依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把改造工程承包給乙方施工，為明確雙方責(zé)任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

??一、工程項目

??1、工程名稱：

??2、工程地址：

??3、工程范圍：

??4、承包方式：包工包料。

??5、承包造價：元(大寫：)。

??二、工程期限

??根據(jù)本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應(yīng)順延)

??開工日期為20x年月日至20x年月日，總工期天。

??三、本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程

??1、乙方必須嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;

??四、工程價款支付及結(jié)算

??本工程按進(jìn)度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準(zhǔn)。

??五、其它約定

??1：甲方承擔(dān)的安全責(zé)任、權(quán)利

??(一)甲方負(fù)責(zé)制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;

??(二)甲方有權(quán)要求乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應(yīng)急處理預(yù)案;

??(三)甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰;

??(四)甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責(zé)令退場。2：乙方的責(zé)任、權(quán)利

??(一)乙方施工時是安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人，必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度;

??(二)乙方負(fù)責(zé)為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險，并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當(dāng)?shù)娜松硪馔鈧ΡｋU，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部負(fù)責(zé);

??(三)乙方應(yīng)對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負(fù)責(zé)，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護工作;

??(四)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進(jìn)入施工現(xiàn)場。

??六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

??甲方： 乙方：

??代表人： 代表人：

??身份證號： 身份證號：

??公章 公章

??年月日 年月日

建筑合同范本2022合同范本大全（匯編10篇）(篇二)

??甲方（房主人）： 乙方（承包人）：

??甲乙雙方在平等自愿的原則上，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達(dá)成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴(yán)格執(zhí)行，共同遵守。

??一、...